Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Lista de Verificação

Modelo de Lista de Verificação de Aditivos Contratuais - Lei nº 14.133, de 2021

Conforme: Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Atualização do modelo: SET/2024

 

Lista de verificação 1 – verificação comum a todos procedimentos

Atende plenamente a exigência?

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. Os autos do processo contêm os documentos referentes ao procedimento licitatório realizado, o contrato original assinado pelas partes e eventuais termos aditivos precedentes, nos termos da ON-AGU 2/2009?ii

Sim

Comprovante de Habilitação (0373063);

Relatório Termo de Homologação - 2/2024 (0373188);

Contrato 2/2025 (0375546).

  1. Foram consultados todos os sistemas de consulta abaixo e juntados aos autos os respectivos comprovantes?

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS);iii

Sim

Relatório SICAF (​​​​​​​0548000);

Relatório Consulta consolidada (​​​​​​​0548001).

  1. Consta dos autos consulta ao CADIN?iv

Sim

Relatório CADIN Federal (​​​​​​​0547998).

  1. Foi certificado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação?v

Sim

Relatório SICAF (​​​​​​​0548000);

Relatório Consulta consolidada (​​​​​​​0548001);

  1. Havendo despesa, foram indicados em cláusula do aditivo os créditos orçamentários para o pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que celebrado o aditivo? vi

Sim

Despacho ​​​​​​​0547551.

  1. A indicação contém a classificação programática e econômica da despesa, com a declaração de haver sido a despesa empenhada à conta do mesmo crédito, mencionando-se o número e data da Nota de Empenho?vii

Não se aplica

As questões relativas ao empenho são tramitadas no processo apartado de nº ​​​​​​​​​​​​​​23854.001869/2025-92.

  1. Caso haja parcela de despesa que ultrapasse o exercício financeiro, consta indicação de cada parcela a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos, serão indicados os créditos e empenhos para sua cobertura? viii

Não se aplica

 As questões relativas ao empenho são tramitadas no processo apartado de nº ​​​​​​​​​​​​​​23854.001869/2025-92.

  1. Se for o caso, foi certificado que a despesa respeita o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal? (LC 101/2000)ix

Não se aplica

 As questões relativas ao empenho são tramitadas no processo apartado de nº ​​​​​​​​​​​​​​23854.001869/2025-92.

 

 

 

Lista de verificação 2 - na minuta do aditamento

Atende plenamente a exigência?

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. As eventuais normas citadas no termo aditivo ainda estão vigentes?

Sim

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

Lei nº 12.527, de 2011;

Decreto nº 7.724, de 2012.

  1. Se for o caso, foi alertada a necessidade de reforço e/ou renovação da garantia contratual?

Sim

Cláusula sétima da Minuta de Termo Aditivo n° 01/2026 (​​​​​​​0546738).

  1. Foi certificado pela Administração que a qualificação da contratada está de acordo com seus últimos atos constitutivos e que o representante da empresa possui legitimação?

Sim,

Consulta Comprovante de Inscrição e Situação CNPJ (​​​​​​​​​​​​​​0547999);

Relatório SICAF (​​​​​​​​​​​​​​0548000).

  1. Tratando-se de alteração de cronograma físico-financeiro de serviço de engenharia, essa alteração foi contemplada no termo aditivo?x

Não se aplica

 O objeto do presente instrumento é a contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

 

 

 

Lista de verificação 3 - verificação específica para termo aditivo visando à prorrogação do prazo de vigência em contratação de serviços e fornecimentos continuados

Atende plenamente a exigência?

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. Considerando a data de assinatura do contrato e dos termos aditivos, bem como seus respectivos prazos de vigência, foi observada a ON-AGU 3/2009?xi
    "Na análise dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre aos órgãos jurídicos verificar se não há extrapolação do atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de solução de continuidade nos aditivos precedentes, hipóteses que configuram a extinção do ajuste, impedindo a sua prorrogação."

Sim

Contrato 2/2025 (​​​​​​​0375546) "2.1. O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses contados da publicação no Diário Oficial da União, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021."

  1. O prazo de prorrogação somado com o prazo da vigência inicial e de eventuais prorrogações anteriores pretendido está dentro do limite máximo de 10 anos? xii

Sim

A prorrogação da vigência pretendida para o Contrato nº 2/2025, será a segunda a ser realizada após o inicio contratual.

Contrato 2/2025 (​​​​​​​0375546).

  1. Está formalmente demonstrada que a forma de execução do objeto tem natureza continuada e há previsão expressa no edital (contrato) autorizando a prorrogação?xiii

Sim

Termo de Referência (​​​​​​​​​​​​​​0343170);

Contrato 2/2025 (​​​​​​​0375546);

Manifestação DAC/PROAD (​​​​​​​​​​​​​​0548012).

  1. Há relatório que ateste a execução regular do objeto?xiv

Sim

Manifestação do fiscal do contrato, despacho ​​​​​​​​​​​​​​0548006.

  1. Há justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do objeto?xv

Sim

Manifestação do Fiscal Técnico (​​​​​​​​​​​​​​0548006);

Autorização do Ordenador de Despesas (​​​​​​0547551);

Manifestação do Gestor do contrato (​​​​​​​​​​​​​​0547551);

Manifestação DAC/PROAD (​​​​​​​​​​​​​​0548012).

  1. A autoridade atestou que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração?xvi

Sim

Despacho ​​​​​​​​​​​​​​(​​​​​​0547551);

Manifestação de vantajosidade ​​​​​​​0548012;

Item 4 da Manifestação DAC/PROAD (​​​​​​​0548012).

  1. Tratando-se de contrato com mão de obra exclusiva, em que é dispensada a pesquisa de mercado, foi certificado no processo o atendimento das alíneas do item 7 do Anexo IX da IN SEGES 5/2017? xvii

Não se aplica

O objeto contratual consiste na contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

  1. Tratando-se de contrato sem mão de obra exclusiva e havendo a dispensa da pesquisa de preços, nos termos da Orientação Normativa AGU nº 60/2020, foi atestado pelo gestor do contrato, em despacho fundamentado, que o índice de reajuste aplicável ao contrato acompanha a ordinária variação dos preços de mercado?xviii

Não se aplica

 O objeto contratual consiste na contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

  1. Em se tratando de serviços de engenharia com critério de julgamento maior desconto, a Administração considerou os descontos contidos nos preços contratados e os efetivamente praticados pelo mercado em relação ao referencial de preços utilizado, a exemplo do Sicro ou do Sinapi?xix

Não se aplica

 O objeto contratual consiste na contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

  1. Há manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação?xx

Sim

OFÍCIO manifestação de interesse na prorrogação (​​​​​​​​​​​​​​0545319).

  1. O órgão consulente certificou que os custos amortizados ou não renováveis já pagos foram excluídos da planilha de custos ou certificou que tais custos não existem?xxi

Não se aplica

O valor da contratação permanece inalterado, sendo o objeto do Termo Aditivo apenas a prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 2/2025.

Minuta de Termo Aditivo n° 01/2026 (​​​​​0548069);

Manifestação DAC/PROAD (​​​​​​​​​​​​​​0548012).

  1. Em caso da ocorrência de evento relevante, houve a atualização e juntada do Mapa de Riscos?xxii

Sim

I) Gerenciamento de Riscos (0345922), elaborado pela equipe de planejamento da licitação em 17/09/2024;

II) Gerenciamento de Riscos (​​​​​​​​​​​​​​0459021), elaborado pelo gestor do contrato em 24/07/2025;

III) Gerenciamento de Riscos (​​​​​​​​​​​​​​0548007), elaborado pelo Diretoria de Administração de Contratos em 25/02/20

  1. Tratando-se de atividade de custeio e havendo despesa nova em razão de prorrogação, foi observado o Decreto nº 10.193/19? xxiii

Não se aplica

 Na cláusula quinta, no valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

 

 

Lista de verificação 4 - verificação específica para prorrogações de contratos por escopos ou não contínuos

Atende plenamente a exigência?

 

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. Foi certificado que a prorrogação decorre de conduta imputável à Administração? xxiv

Sim

Conforme consta no processo de fiscalização nº 23854.001582/2025-62, e documentos nºs 0544215, 0544634 e 0545252. 

  1. Foi certificada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato? xxv

Não se aplica

Uma vez que o reajuste, nesse Contrato, já foi aplicado, conforme Termo de Apostilamento nº 01/2025 (0476578).

  1. Tratando-se de atraso na execução de serviço de engenharia por culpa da contratada, foi observada a vedação de acréscimo nos valores dos serviços “administração local” e “operação e manutenção do canteiro”?xxvi

Sim

Uma vez que o reajuste, nesse Contrato, já foi aplicado, conforme Termo de Apostilamento nº 01/2025 (0476578).

 

 

 

Lista de verificação 5 - verificação específica para acréscimos ou supressões

Atende plenamente a exigência?

 

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. A Administração observa o limite quantitativo previsto no art. 125 da Lei 14133/21?xxvii xxviii

Resposta

 

  1. A Administração certificou que não haverá alteração do objeto com a alteração proposta pelo termo aditivo?xxix

Resposta

 

  1. Consta da instrução processual descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução?xxx

Resposta

 

  1. Consta da instrução processual descrição detalhada da proposta de alteração?xxxi

Resposta

 

  1. Consta da instrução processual justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal?xxxii

Resposta

 

  1. Houve esclarecimento sobre a natureza superveniente do motivo que justificou a alteração?

Resposta

 

  1. Consta da instrução processual o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que mantém a equação econômico-financeira do contrato?xxxiii

Resposta

 

  1. Consta da instrução processual a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso de alteração unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das partes?xxxiv

Resposta

 

  1. Há adequação do termo de referência e/ou do projeto básico atinente ao acréscimo ou supressão, se o caso exigir essa medida?

Resposta

 

  1. Havendo a inclusão de serviços ou obras cujos preços unitários não sejam contemplados no contrato, foi certificado que os preços dos novos serviços ou obras foram fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento? xxxv

Resposta

 

  1. Foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria Geral da União para inserção dos critérios de sustentabilidade?xxxvi

 

 

 

 

 

Lista de verificação 6 - em caso de serviços de engenharia, observar os itens da verificação específica para acréscimos ou supressões acima e mais os seguintes

Atende plenamente a exigência?

 

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. Há orçamento específico detalhado em planilha, na forma do Capítulo II do Decreto 7.983/2013? xxxvii

Resposta

 

  1. Consta anotação de responsabilidade técnica relativa às alterações nas planilhas orçamentárias integrantes do projeto?xxxviii

Resposta

 

  1. Havendo a inclusão de custo unitário não originalmente previsto, foi atestado que o preço corresponde ao custo obtido nos sistemas de custos da Administração acrescido do BDI e aplicado o desconto global obtido na licitação?

Resposta

 

  1. Foi observada a vedação de reduzir, em favor do contratado, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência?xxxix

Resposta

 

  1. Tratando-se de serviços de engenharia de infraestrutura de transporte, foi observada a manutenção dos preços consignados no sistema Sicro?xl

Resposta

 

 

 

 

Lista de verificação 7 - verificação específica para reajuste do valor contratual, quando coincidir com prorrogação da vigência contratual

Atende plenamente a exigência?

 

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. O reajuste e o índice utilizado estão de acordo com a previsão contratual?xli

Resposta

 

  1. O reajuste observa a periodicidade anual a partir da data-base do orçamento estimado ou do reajuste anteriormente concedido?xlii

Resposta

 

 

 

 

Lista de verificação 8 - verificação específica para repactuação do valor contratual, quando coincidir com prorrogação da vigência contratual

Atende plenamente a exigência?

 

Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. SEI )

  1. A repactuação encontra-se prevista no instrumento convocatório ou no contrato?xliii

Resposta

 

  1. Está atendido o requisito da anualidade, contada da data da norma coletiva a que se referiu a proposta para os custos de mão de obra e da data da proposta para os demais custos?xliv

Resposta

 

  1. No caso das repactuações subsequentes à primeira, foi observado o interregno de um ano contado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação? xlv

Resposta

 

  1. Foi solicitada a repactuação pela contratada?xlvi

Resposta

 

  1. A solicitação está acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos do contrato por meio de planilha?xlvii

Resposta

 

  1. Foi apresentado o instrumento comprobatório relativamente a cada item que ensejou o requerimento de repactuação?xlviii

Resposta

 

  1. Havendo Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho a fundamentar a repactuação, o órgão consulente atestou, mediante verificação no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que o(s) sindicato(s) que firmou(aram) o instrumento estão regularmente registrado(s)?xlix

Resposta

 

  1. O(s) sindicato(s) que firmou o instrumento coletivo tem representação no território da prestação do serviço?l

Resposta

 

  1. O instrumento coletivo é firmado pelos mesmos sindicatos que a empresa indicou em sua proposta como representantes de sua(s) categoria(s) econômica(s) e da categoria de seus empregados?li

Resposta

 

  1. A Administração certificou que não estão contemplados pela repactuação disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade? lii

Resposta

 

  1. A solicitação da repactuação foi feita antes da assinatura do termo aditivo de prorrogação, antes do encerramento do contrato ou consta ressalva do aditivo firmado anteriormente?liii

Resposta

 

  1. A administração analisou e julgou procedente o pedido?liv

Resposta

 

  1. Tratando-se de solicitação de repactuação baseada em variação de custos decorrente do mercado, para o qual não haja índice previsto no contrato, houve pelo contratado comprovação do aumento dos custos?lv

Resposta

 

  1. Na ausência de previsão de índice no contrato, a Administração observou detalhadamente os aspectos do §2º do art. 57 da IN-SEGES 5/2017?lvi

Resposta

 

 

i A presente lista de verificação foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei nº 14.133/21 para aditivos contratuais.

A presente lista pressupõe a utilização dos modelos de editais, contratos e termos de referência elaborados pela CNMLC em conjunto com a SEGES/ME, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais, dispensando sua verificação específica.

A lista deve ser preenchida pelo órgão contratante como instrumento de transparência e eficiência durante a fase de instrução do processo para permitir a conferência das exigências mínimas nela contidas, devendo ser juntada ao processo antes da remessa ao órgão de assessoramento jurídico.

A coluna “Atende plenamente a exigência?” deverá ser preenchida apenas com as respostas pré-definidas no formulário, sendo:

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica: a exigência não é feita para o caso analisado

Na utilização das listas deverão ser analisadas as consequências para cada negativa, se pode ser suprida mediante justificativa ou enquadramentos específicos, ou se deve haver complementação da instrução.

Eventuais sugestões de alteração de texto desta lista poderão ser encaminhadas ao e-mail: cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br.

_______________________________________________________________________________________________________

ii Dispõe a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.”

iii Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

iv Lei 10.522, de 19.7.2002, art. 6º, inciso III; TCU, Acórdão 6.246/2010 - 2ª Câmara, de 26.10.2010.

v Lei 14133/21, art. 92, XVI.

vi Lei 14133/21, art. 150. Decreto 93872/86, art. 30.

vii Decreto 93872/86, art. 30.

viii Decreto 93872/86, art. 30, §1º.

ix ON-AGU 52/2014: “As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000.”. Em idêntico sentido, a Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU 1/2012 assim orientou: “As exigências do art. 16, incisos I e II, da LRF somente se aplicam às licitações e contratações capazes de gerar despesas fundadas em ações classificadas como projetos pela LOA. Os referidos dispositivos, portanto, não se aplicam às despesas classificadas como atividades (despesas rotineiras).” (Referência: Parecer 1/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU).

x TCU, Acórdão 4465/2011-Segunda Câmara.

xi Dispõe a ON-AGU 3/2009: “Na análise dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre aos órgãos jurídicos verificar se não há extrapolação do atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de solução de continuidade nos aditivos precedentes, hipóteses que configuram a extinção do ajuste, impedindo a sua prorrogação.”

xii Lei 14133/21, art. 106 e art. 107.

xiii Lei 14133/21, art. 107. IN-SEGES 5/2017, Anexo IX, item 3, “a”. É necessário que haja dispositivo no edital (contrato) autorizando a prorrogação conforme Orientação Normativa AGU nº 65/2020.

xiv IN-SEGES 5/2017, Anexo IX, item 3, “b”.

xv IN-SEGES 5/2017, Anexo IX, item 3, “c”.

xvi Lei 14133/21, art. 107. IN-SEGES 5/2017, Anexo IX, item 3, “d”, e item 4 e IN SEGES/ME nº 65/2021.

xvii Prevê o item 7 do Anexo IX: “7. A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei;

b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); e”.

xviii A Orientação Normativa em questão tem a seguinte redação: I) É facultativa a realização de pesquisa de preços para fins de prorrogação do prazo de vigência de contratos administrativos de prestação de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra nos casos em que haja manifestação técnica motivada no sentido de que o índice de reajuste adotado no instrumento convocatório acompanha a variação dos preços do objeto contratado. II) A pesquisa de preços para fins de prorrogação do prazo de vigência dos contratos administrativos de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra é obrigatória nos casos em que não for tecnicamente possível atestar que a variação dos preços do objeto contratado tende a acompanhar a variação do índice de reajuste estabelecido no edital.

xix Lei 14133/21, art. 34, §2º, art. 127, art. 128. Acórdão 3302/2014-Plenário.

xx IN-SEGES 5/2017, Anexo IX, item 3, “e”

xxi item 1.2 do Anexo VII-F da IN-SEGES 5/2017

xxii IN SEGES 5/2017, art. 26, §1º, IV

xxiii O Decreto nº 10.193, de 2019, faz essa exigência apenas para contratações e prorrogações: “Art. 3º A celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República”.

xxiv Lei 14133/21, art. 111.

xxv Lei 14133/21, art. 111, art. 115, art. 130.

xxvi TCU, Acórdão 178/2019-Plenário.

xxvii item 2.1 do Anexo X da IN-SEGES 5/2017 e item 2.4, “d”, do Anexo X da IN-SEGES 5/2017.

xxviii Segundo o entendimento vigente do TCU não cabe a compensação dos valores de acréscimos e decréscimos entre itens distintos da planilha (TCU, Acórdão 2554/2017-Plenário e ON-AGU 50/2014.

ON-AGU 50/2014: "Os acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre o valor inicial do contrato atualizado, aplicando-se a estas alterações os limites percentuais previstos no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, sem qualquer compensação entre si." Por outro lado, já se admitiu a “compensação” entre supressões e acréscimos no caso de supressão seguida de posterior reestabelecimento total ou parcial dos valores, motivado por restrição orçamentária, conforme Acórdão TCU nº 66/2021-Plenário.

xxix Lei 14133/21, art. 126. Item 2.2 do Anexo X da IN-SEGES 5/2017.

xxx item 2.4, “a”, do Anexo X da IN-SEGES 5/2017.

xxxi item 2.4, “b”, do Anexo X da IN-SEGES 5/2017.

xxxii item 2.4, “c”, do Anexo X da IN-SEGES 5/2017.

xxxiii item 2.4, “d”, do Anexo X da IN-SEGES 5/2017.

xxxiv item 2.4, “e”, do Anexo X da IN-SEGES 5/2017.

xxxv Lei 14133/21, art. 127.

xxxvi Disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf.

xxxvii IN Seges 91/2022.

xxxviii Decreto 7983/2013, art. 10.

xxxix Lei 14133/21, art. 128. Decreto 7983/2013, art. 14 e Acórdão 1302/2015-Plenário.

xl TCU, Acórdão 625/2007-Plenário

xli Lei 14133/21, art. 6º, LVIII; art. 25, §§ 7º e 8º; art. 92, V e §§ 3º e 4º. O reajuste segue a sistemática do Decreto 1.054/1994, observando-se que a nova Lei de Licitações alterou o termo inicial do reajuste previsto nesse Decreto. ON-AGU 23/2009: “O Edital ou o contrato de serviço continuado deverá indicar o critério de reajustamento de preços, sob a forma de reajuste em sentido estrito, admitida a adoção de índices gerais, específicos ou setoriais, ou por repactuação, para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos custos.”

xlii Lei 14133/21, art. 6º, LVIII; art. 25, §§ 7º e 8º; art. 92, V e §§ 3º e 4º. O reajuste segue a sistemática do Decreto 1.054/1994, observando-se que a nova Lei de Licitações alterou o termo inicial do reajuste previsto nesse Decreto. ON-AGU 23/2009: “O Edital ou o contrato de serviço continuado deverá indicar o critério de reajustamento de preços, sob a forma de reajuste em sentido estrito, admitida a adoção de índices gerais, específicos ou setoriais, ou por repactuação, para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos custos.”. Lei 10.192/01, art. 2º, §2º; art. 3º, § 1º (a nova Lei não prevê mais a data da proposta como termo inicial).

xliii Lei 14133/21, art. 6º, LIX; art. 25, §8º; art. 92, §§4º e 6º; art. 135.

xliv Lei 14133/21, art. 135. Lei 10.192/01, arts. 2° e 3°. IN-SEGES 5/2017, arts. 54 e 55.

xlv Lei 10192/2001, art. 2º, §2º. IN-SEGES 5/2017, art. 56. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada, conforme ON-AGU 26/2009: “No caso das repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano deve ser contado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.”

xlvi Lei 14133/21, art. 135, §6º. IN-SEGES 5/2017, art. 57.

xlvii Lei 14133/21, art. 135, §6º. IN-SEGES 5/2017, art. 57.

xlviii Lei 14133/21, art. 135, §6º. IN-SEGES 5/2017, art. 57. Pedidos baseados na majoração do custo do transporte devem estar acompanhados do instrumento normativo que determinou essa majoração.

xlix Deve-se verificar o registro do sindicato e não do instrumento, pois o instrumento já vale desde a assinatura. A exigência de registro do sindicato é constitucional: “A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical (CF, art. 8º, II)” (RE 740434 AgR/MA, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 19.2.2019) . Não é necessário o depósito exigido pelo §1º do art. 614 da CLT, bastando que o instrumento esteja devidamente firmado por entes legítimos”. (TST - E-ED-RR-563420/1999; SBDI-1; RR - 102900-94.2009.5.15.0069; PARECER/CONJUR/MTE/Nº 376/2010 )

l As normas coletivas têm validade no território abrangido pelos sindicatos que as firmaram (CLT, arts. 516 e 611; CF, art. 8º, II)

li Em regra, cada categoria é representada por um único sindicato, de modo que, quando a empresa desenvolve diversas atividades interdependentes que convergem para um produto, operação ou objetivo final, a representação é feita pelo sindicato que representa a atividade preponderante. Por outro lado, quando não há preponderância, ou seja, quando as atividades são independentes, não há óbice a que cada uma delas seja representada por sindicato patronal diverso. (CLT, art. 581, §§ 1º e 2º).

lii Lei 14133/21, art. 135, §1º.

liii IN-SEGES 5/2017, art. 57, §7º.

liv IN-SEGES 5/2017, art. 57, §§ 3º e 6º.

lv IN-SEGES 5/2017, art. 57, §2º.

lvi Os aspectos desse dispositivo são: I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; II - as particularidades do contrato em vigência; III - a nova planilha com variação dos custos apresentada; IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

logotipo

Documento assinado eletronicamente por LERUAMA PENA LEAL, Diretor(a), em 25/02/2026, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0548053 e o código CRC D8331C73.

Referência: Processo nº 23854.007668/2024-18 SEI nº 0548053